Образец заявки на поставку бетона
Непосредственно формированием заявки может заниматься любой работник предприятия-заказчика, в полномочия которого по должностной инструкции входит данная функция: бухгалтер, экспедитор, логист и т.д. На предприятиях малого сектора экономики составлением заявки занимаются сами директоры.
Заявка на поставку товара
В шапке документа указывается наименование отделения, отдела, организации или другое. А так же лицо, кому адресуется конкретно заявка, как правило все заявки пишутся в отдел снабжения. В самой заявке пишем о том, что нам нужно для выполнения определенной задачи.
Закон РАА
Тут является целесообразным принять формулировку ГОСТ 18105-2010: «партия бетонной смеси является объемом смеси однородного состава, изготовленного за определенное время (к примеру, за смену), когда условия доставки и приготовления смеси оставались неизменными».
Договор поставки бетона
5.6. Покупатель обязан выполнить поданную заявку не менее чем на 60% (Шестьдесят) процентов от всего объема, в противном случае Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции;
Образец заявки на поставку бетона
4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1.1. Осуществить поставку материалов в точном соответствии со Спецификацией, путем передачи материалов в указанном месте, с обязательным оформлением ТТН.
4.1.2. Обеспечить поставку материалов, в ассортименте, комплектности и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), по утвержденным в Протоколе согласования договорных цен, в количестве, указанном в заявке на поставку материала, в установленные сроки.
4.1.3. Обеспечить качество поставляемых материалов согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые материалы должны соответствовать Спецификации, иметь необходимые документы (сертификат изготовителя, паспорт на каждую партию). ТН и счет-фактура на поставленные материалы, предоставляются Покупателю каждые 20 дней на основании ТТН, с отметкой о получении материала. Сверка сторон выполняется по окончании выполнения всех обязательств по данному Договору, но не реже чем один раз в месяц.
4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на материалы, а также за то, что материалы не являются предметом залога, спора и не находятся под арестом.
Образец заявки на поставку бетона
8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
8.2. Покупатель имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях: — нарушения сроков поставки либо не предоставления товара в оговоренные Сторонами сроки; — в случаях, предусмотренных в п. 3.3 Договора; — несоблюдения Поставщиком требований по качеству и количеству товара.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случаях: — нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 45 календарных дней.
8.4. При расторжении Договора в соответствии с вышеизложенным п. 8.2, то Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в одностороннем внесудебном порядке (п. З ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику только и исключительно стоимости поставленных им (до момента; решения об отказе от исполнения договора) товара.
8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя. 8.7. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.8. Недействительность любого из положений Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом.
8.9. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 дней при изменении банковских реквизитов, адреса и сведений о государственной регистрации. 8.10. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юри-дическую силу по одному для каждой из Сторон.
8.11. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.12. Приложения к договору: — Спецификация (приложение № 1) — Протокол согласования договорной цены (приложение №2) — Форма заявки на поставку (приложение №3)
Образец заявки на поставку бетона
Заказ товаров, ввозимых в магазины стандартными местами (со стандартной массой или с постоянно установленным ассортиментом), можно осуществлять на основе так называемых автоматических заказов. Для этого в используют, например, ярлыки, которые вкладываются в каждый ящик, контейнер, и на обороте которых работники магазина указывают количество мест данного товара для последующего завоза.
Заявка на поставку товара — образец и правила заполнения
4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны договариваются, что максимальная совокупная ответственность Поставщика в связи с любыми требованиями или ущербом, возникающими в связи с настоящим Договором, ограничивается стоимостью партии Товара, в связи с поставкой которой такой ущерб был причинен. 4.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 4.3 В случае несвоевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. 4.4. По соглашению сторон предельный размер убытков возмещаемых Поставщиком не может превышать стоимости Товара, по которому предъявлена претензия, при этом к расчету принимается цена, по которой этот Товар приобретен Покупателем у Поставщика 4.5. Датой начала начисления пеней является дата направления соответствующего письменного требования об их уплате. 4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
Договор поставки
Переписка квалифицируется по степени важности, по многим признакам относительно срочности, значимости в разрешении поднятых вопросов, положения автора и соответственно адресата, технологических особенностей средств передачи и обработки информативных данных, управленческого делопроизводства.
Образец и правила составления заявки на приобретение товара
3.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком:
- в случае утраты или недостачи груза при его перевозке ущерб возмещается Перевозчиком в размере стоимости утраченного или недостающего груза, стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете-фактуре Отправителя или предусмотренной договором;
- в случае повреждения (порчи) груза – в размере его стоимости. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете-фактуре Отправителя или предусмотренной договором.
Договор перевозки бетона
Стороны договора поставки могут решить, что поставка товара будет производиться в течение определенного срока после получения поставщиком заявки покупателя. При этом в договоре может быть указано на свободную форму заявки, а может быть приведен установленный бланк, например, в качестве приложения к договору, которое является обязательной частью соглашения. В последнем случае все изменения, вносимые в бланк заявки, должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору. Организация-поставщик может разработать собственный бланк заявки и требовать от контрагентов использования именно его при оформлении заказов. Обычно такие организации размещают бланки заявок на своих интернет-сайтах.
Заявка на приобретение товара (образец)
В отдельных случаях заявка на приобретение товара может выступать акцептом в отношении условий поставки, предложенных организацией-поставщиком. В связи с направлением заявки на покупателя возлагается обязанность принять товар и в случае отсутствия каких-либо замечаний по количеству и качеству поставки оплатить поставленный по заявке товар.
Заявка на приобретение товара (образец)
При заказе бетона застройщиком самый часто возникающий вопрос — доставка, поскольку особенно важно сохранить однородность и подвижность материала. Гарантией этого станет постоянное перемешивание смеси из бетона во время транспортировки, только в таком случае можно быть уверенным в том, что бетонный раствор не расслоится и не потеряет своей однородности. Сюда же следует отнести уверенность в соблюдении сроков доставки специалистами, в ином случае это может вылиться в финансовые потери. Грамотная доставка бетона миксером исключит преждевременную схватываемость бетона.
Бетон с доставкой в Иркутске
По договору поставки строительных материалов продавец обязан передать стройматериалы в собственность покупателя за ранее договоренную сумму. Ассортимент, количество, комплектность и условия поставки уточняются в спецификации, которая является приложением к договору и составляется на каждую партию товара. Цена поставки рассчитывается продавцом, исходя из заявки покупателя, и определяется в спецификации, в ней же согласовываются условия и сроки оплаты. Покупатель производит оплату каждой партии товара отдельно. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет продавца.
